老政法干部勾结黑恶势力强侵粤垦绿苑项目 殴打看守老兵不立案

我司承建的粤垦绿苑项目,于2003年完成主体工程验收后,业主方无力支付工程款,便于2004年3月签订“会议纪要”以房抵债给我司。后因双方对工程款数额存在争议,遂诉至广东高院,经最高院终审(2010)民一终字第66号判决确认其拖欠我司工程款数额及利息、违约金计算方式后,其一直拒不履行生效判决。期间,05年我司多次通知业主方竣工验收,06年省高院通知业主方验收,业主方均拒绝竣工验收,还撤离涉案场地。由于业主方在最高院判决后,既不支付工程款也不以房抵债,我司被迫将涉案项目房子折抵给民工、材料商和分包商。同时,我司向省高院申请强制执行,被指定由广州海事法院执行,并依法查封该项目全部不动产,要求以房抵债且施工单位依法享有对涉案项目的优先权。

近期粤垦公司勾结第四方买家,将1.9亿余元转入广州海事法院账户作为执行款。事实上,由于粤垦公司拖欠工程款近14年,给我司造成损失高达19亿元(我司已向广州海事法院提交计算表,向广东省高院提起执行异议复议)现该案尚在执行异议复议和查封过程中。但2019年7月4日一群不明身份的暴力分子有组织地抢占民工合法占有的粤垦绿苑项目,并殴打恐吓看守民工,称“谁敢进场就打断谁的腿”。我司及民工报警后,天河区公安局兴华派出所不仅不将暴力分子清除出场地,构成行政不作为;而且还帮助这些暴力分子阻碍民工进场,盗用水电和我司放置在该项目的机械设备。

具体情况如下:

我司于1995年依法承建由广州市粤垦房地产开发有限公司开发的“粤垦绿苑”项目,1995年进场至2003年底工程基本完工,因当时粤垦公司拖欠坤龙公司巨额工程款无力支付,2004年3月17日双方法定代表人签订“若无资金支付工程款,以粤垦绿苑的房产折价抵债”的以房抵债《会议纪要》,明确约定,“拟将商铺、住宅抵扣工程款”,并约定抵扣价4000元/平方米和计算公式。并此单价须报省农垦总局批复同意后生效。如总局不同意就按合同付款。”但在实际履行过程中,双方对工程款、窝工、停工、利息等折抵款数发生争执。迫于无奈,坤龙公司于2005年9月向广东高院起诉。后又上诉至最高人民法院(即最高法(2010)民一终字第66号案)。在两级法院的审判中,已认定双方签订的以房抵债协议是真实、合法的。最高法院已经终审判决确定粤垦公司拖欠坤龙公司工程款、利息,以及粤垦公司迟延支付工程款给坤龙公司造成的损失已高达19亿余元。

现坤龙公司已就该案向广州海事法院提起执行,并在执行异议的程序中。事实上,“以房抵债”的《会议纪要》签订后,林华口头通知我方,农垦总局不同意付款,只同意抵扣;坤龙公司因此着手履行《会议纪录》计算义务等合同义务。但当坤龙公司将计算出的抵扣明细交对方办理手续时,但对方以工程竣工后再办为由拖延办理。坤龙公司曾三次要求被告验收涉案商铺、住宅,被告均不予验收。无奈之下,坤龙公司和涉案民工、分包商、材料商只得滞留场地为其看管,并等待继续完成收尾工作和验收。

但2019年7月4日一群来路不明的暴力分子,强行进入场地,将涉案民工、分包商等打出场地。这伙黑社会暴力分子系第三方买家从粤垦公司处低价买入涉案项目后,雇佣而来冒充粤垦公司和施工人员。涉案项目被粤垦公司低价贱卖后,被不断转卖套利(见附件:粤垦绿苑项目的转卖情况说明)。这些暴力分子侵占场地后,蓄意破坏盗窃财物,殴打原合法占有场地的民工。在2019年7月13日,粤垦公司派驻工地的暴力分子殴打我司长期驻守工地的老兵,致其倒地不起,直至送至医院,但是兴华派出所包庇其恶劣行为,不立案不作为。打砸抢后,又假装正人君子,故意装上摄像机,派驻雇佣的保安公司人员看守场地。因为粤垦公司拖欠工程款十余年,坤龙公司无力支付民工工资和看守费,将涉案场地的房子折抵给了他们民工。现在民工的房子被粤垦公司和第三方伙同的黑社会分子抢占,他们辛辛苦苦几十年的血汗钱换来的房子就这样被黑社会歹徒抢走,我司希望政府打黑办及有关部门能够尽快将粤垦公司雇佣来的涉黑分子清除出粤垦项目,并严惩这些暴力分子。

我司和民工报警后,兴华派出所不仅不作为,还帮助那些暴力分子阻止我们民工进场。2019年7月20日下午两点左右,看守人周兆年依法阻止黑恶势力的车辆进入工地,不让其强行拉走我司所属物品。但是出现争执后,兴华街道派出所的民警不以调解为目的处理本次争执,反而打压威胁我司员工,将83岁的驻守老兵周兆年用绳子捆绑手脚拉上警车,以妨碍公务为由暴力将他带回派出所。这样违法的行为、暴力的执法,实由兴华街道派出所郭所长示意执行,老人身患心脏病、高血压,却将其扣留至当晚十一多才放回。同时,我司另一在场看守老兵在现场拍摄了民警的暴力执法过程的视频,被民警发现后,强行将其一同带去派出所,并把拍摄的视频删除,这一行为足以证明兴华街道派出所的心虚。

相关推荐
新闻聚焦
猜你喜欢
热门推荐
  • 外教资质调查:无证者多,外教资格证可

      (原标题:) 11月20日,希腊女生Kris前往中关村附近的外教中介机构应聘。尽管没有外教相关资质和教学经验,也非英语母语......

    11-22    来源:南方头条网

    分享
  • 美好乡村建设污染了饮用水源

      安徽省宣城市宣州区水东镇稽亭村陈村的小河污染严重,前面两张是上游村大梅村的水质,后面两张是陈村的水质,当官的不......

    08-21    来源:南方头条网

    分享
  • 昆明华希医院医疗黑幕医托横行骗子医院

      昆明华希医院医疗黑幕医托横行骗子医院昆明华希医院第一次坐人流 听朋友说它家可以 过来问我是不是第一次做 然后就交各......

    08-21    来源:南方头条网

    分享
  • 成都,带不走的只有你——盛融宝

      平台 曝光 平台名称:盛融宝 平台网址: 曝光原因:网站打不开,群解散 盛融宝是一家7月10号上线的以车贷为主的平台,发标量......

    08-21    来源:南方头条网

    分享
  • 河南西峡:多名公职人员午间饮酒抢夺手

      河南西峡:多名公职人员午间饮酒抢夺手机推搡她人 近日,有网友报料称2017年8月9日上午,西峡县相关领导在寨根乡寨根村解......

    08-21    来源:南方头条网

    分享
  • 南昌建设医院欺诈治疗乱收费 患者无病被

      摘要:近日,记者接到黄先生的电话投诉称:因为身体不舒服,他走进南昌建设医院做检查,被查出患有严重的前列腺炎,需......

    12-12    来源:南方头条网

    分享
  • [转载]沈阳新地药业有限公司涉嫌违法违

      沈阳新地药业有限公司涉嫌违法违规生产马来酸氯苯那敏,据通告,含“马来酸氯苯那敏”的药品批文有2112个。而且,都是......

    01-02    来源:南方头条网

    分享
  • 检举揭发现任中国石油天然气集团公司董

      尊敬的中央纪委监察委、领导: 您们好,我是谢光国的儿子谢虎成,今天在这里我要替我的父亲向你们检举揭发克拉玛依市......

    04-03    来源:南方头条网

    分享
  • 2018在涿州买房合适吗?

      想在涿州买房,但拿不准主意。两口子,一个工作合适,一个工作距离太远,还有孩子上学问题,不知道如何解决。老公虽然......

    04-04    来源:南方头条网

    分享
  • 昆山仁济医院坑我钱财,医生无证行医,

      昆山仁济医院怎么样?真的气,想不到昆山仁济医院是一家黑心,骗子医院。大家说我单纯也好,幼稚也罢,但是在我去昆山......

    04-16    来源:南方头条网

    分享
返回列表
 
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。